+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Техническое задание заключение о невозможности и или нецелесообразности дальнейшего использования об

Техническое задание заключение о невозможности и или нецелесообразности дальнейшего использования об

Мы отслеживаем все площадки, где публикуются тендеры Ростовской области и всей России. Возможно, это будет интересно и вашим друзьям - поделитесь ссылкой на эту страницу через социальные сети. Для правильного отображения таблиц тендеров поверните устройство в горизонтальное положение. Главная Тендеры по регионам Ростовская область Тендеры Сальска Тендер на выполнение технического заключения о невозможности и или нецелесообразности дальнейшего использования объекта техника, оборудование. Тендер: Выполнение технического заключения о невозможности и или нецелесообразности дальнейшего использования объекта техника, оборудование. Предмет тендера.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Техническое обследование зданий

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе. Техническое задание на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями Контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении работ этапа работ по настоящему Контракту. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.

Цена Контракта включает компенсацию издержек Исполнителя, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ у третьих лиц включая своих работников в целях их передачи Российской Федерации в лице Заказчика и причитающееся ему вознаграждение, а также стоимость передаваемых Российской Федерации в лице Заказчика исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ.

Оплата работ по настоящему Контракту производится поэтапно в случае выполнения работ по этапам в соответствии с календарным планом и сметой затрат.

Оплата по настоящему Контракту производится в течение 25 двадцати пяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ о приемке работ этапа работ на основании подписанного сторонами подлинного акта сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ о приемке работ этапа работ. Исполнитель определяет стоимость работ этапа работ и стоимость исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и указывает их в акте сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ этапа работ.

Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия Контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов партий новой техники продукции , изготавливаемых в соответствии с Контрактом, определены техническим заданием и календарным планом.

Сдача и приемка результатов работ этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 трех рабочих дней до даты сдачи работ этапа работ направляет Заказчику акт сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ этапа работ и прилагает к нему необходимую документацию отчет по НИОКР о выполнении научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по ГОСТ 7.

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления" в двух экземплярах и его электронную версию, рецензию, сведения о полученных результатах научно-технической деятельности , подтверждающую выполнение работ этапа работ в объеме, предусмотренном техническим заданием и календарным планом, и являющуюся результатом работ этапа работ. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной п. При наличии недостатков в результатах выполненных работ этапа работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика.

В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате. В срок не позднее 10 десяти рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. Исполнитель обязан: 4. Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему Контракту согласно техническому заданию и в сроки, установленные календарным планом надлежащего качества.

Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему Контракту. Выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему Контракту третьих лиц соисполнителей. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование.

При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему Контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов.

Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в дневный срок после приостановления работ.

Не заключать на время действия настоящего Контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего Контракта, и использованию результатов этих работ. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего Контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить Заказчика. Исполнитель имеет право: 4. Привлекать к исполнению настоящего Контракта третьих лиц соисполнителей только на основании письменного согласия Заказчика.

При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

Заказчик обязан: 4. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего Контракта. Заказчик имеет право: 4. Отказаться от оплаты результатов работ этапа работ в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых по настоящему государственному контракту работ, а также процесс расходования Исполнителем полученных бюджетных средств без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

В случае, если Агентством в конкурсной документации на выполнение работ по выполнению НИОКР было установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или передачи Агентству в залог денежных средств, в том числе в форме вклада депозита , в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в конкурсной документации.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ этапов работ.

В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ этапов работ , установленных настоящим Контрактом, а также передачи результатов работ этапов работ , Заказчик имеет право по решению суда или согласию сторон расторгнуть настоящий Контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ.

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего Контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему Контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Исполнителем при выполнении настоящего Контракта, принадлежат Российской Федерации в лице Заказчика. Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности осуществляются Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Исполнитель обязан: 6. Патентные исследования. Заказчик обязан: 6. Осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в установленном порядке. Сообщать Исполнителю в месячный срок после поступления от него уведомления о получении результатов интеллектуальной деятельности решение о способе правовой охраны. Обеспечить за счет выделяемых ему средств федерального бюджета правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности.

Исполнитель вправе использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Затраты Исполнителя по выкупу прав для их передачи Российской Федерации в лице Заказчика включены в стоимость работ по настоящему Контракту.

Если в течение указанного срока Заказчик не подаст заявку на выдачу патента, то право на получение патента принадлежит Исполнителю. Выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы этапов работы , осуществляется Исполнителем за счет средств, выплачиваемых Исполнителю по настоящему Контракту. Условия договоров с авторами результатов интеллектуальной деятельности определяются по согласованию между Исполнителем и авторами.

Стороны договорились о том, что передача исключительных прав на результаты выполненных Исполнителем по настоящему Контракту работ осуществляется одновременно с передачей самих результатов работ и происходит в силу факта передачи таких результатов. В связи с этим с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ выполненных работ к Заказчику переходят исключительные права на все результаты выполненных Исполнителем работ по настоящему Контракту.

Отсутствие в акте сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ отметки о передаче исключительных прав не рассматривается как отказ Сторон от передачи исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ от Исполнителя к Заказчику. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств по Контракту, если ненадлежащее их исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7. В случае не извещения или несвоевременного извещения другой стороны о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы, Сторона, не исполнившая обязательства по Контракту, должна нести ответственность в соответствии с разделом 5 Контракта. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и соблюдения Стороной условий, указанных в пункте 7. В случае невозможности дальнейшего выполнения работ из-за обстоятельств непреодолимой силы Заказчик принимает и оплачивает Исполнителю фактически выполненный объем работ при соблюдении Исполнителем условий, указанных в пункте 7.

Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде представления безотзывной банковской гарантии, заключения договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада депозита в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Контракту Исполнитель обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада депозита. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 десяти банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное новое надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему Контракту. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет.

Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон. Заказчик имеет право по согласованию с Исполнителем изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом части работ.

При этом по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

Работы по настоящему Контракту финансируются из средств федерального бюджета, выделяемых Росрыболовству. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Москва, Рождественский бул. Основание для проведения работ 2.

Цель и исходные данные на проведение работ 3. Этапы работ 4.

N Д В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля г. N "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", Инструкцией о порядке списания с учета пришедших в негодность защитных сооружений гражданской обороны, утвержденной Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом N от

Cкачай приложение МЧС России. Правительство Российской Федерации. Версия для слабовидящих. Искать по: всей фразе. Публикация не ранее. Публикация не позднее.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПИСАНИЮ ЗС ГО

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе. Техническое задание на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями Контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении работ этапа работ по настоящему Контракту. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана. Цена Контракта включает компенсацию издержек Исполнителя, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ у третьих лиц включая своих работников в целях их передачи Российской Федерации в лице Заказчика и причитающееся ему вознаграждение, а также стоимость передаваемых Российской Федерации в лице Заказчика исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ.

Каковы последствия невозможности исполнения договора на выполнение опытно-конструкторских работ?

Настоящее Положение определяет порядок списания основных средств далее - имущество , находящихся на балансе государственного предприятия далее - предприятие. Настоящее Положение распространяется на государственное имущество: объекты незавершенного строительства; имущество, закрепленное за предприятиями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, которое не может быть реализовано в установленном порядке, безвозмездно передано иным предприятиям; имущество, к которому не могут быть применены другие способы управления или их применение может быть экономически нецелесообразно , в случае если такое имущество морально или физически изношено, непригодно для дальнейшего использования предприятием, в частности, в связи со строительством, расширением, реконструкцией и техническим переоснащением, повреждено в результате аварии или стихийного бедствия и не подлежит восстановлению. Настоящее Положение не распространяется на имущество, порядок списания которого определяется отдельными законами объекты жилищного фонда, объекты гражданской обороны, целостные имущественные комплексы , а также на имущество, находящееся в сфере управления уполномоченного государственного органа в сфере управления государственным имуществом, не находящееся на балансе предприятий, а также на имущество, переданное в аренду. Списание имущества, выявленного в результате инвентаризации как недостача, не прошедшего нормативный срок службы, а также в случае его порчи, осуществляется после погашения рыночной стоимости данного имущества за счет лиц, действия которых привели в негодность основные средства за исключением форс-мажорных обстоятельств. При этом имущество подлежит списанию лишь в тех случаях, когда восстановить его невозможно или экономически нецелесообразно. Списание полностью самортизированных основных средств, первоначальная переоцененная стоимость которых составляет меньше чем 15 тыс. Списание имущества кроме недвижимого , стоимость которого составляет от 15 тыс.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Закупки: перезагрузка - Заключение контракта
Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически.

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 9 октября г. Закрытое акционерное общество "Милитцер и Мюнх", место нахождения: , Москва, Пыжевский пер. Петергоф, Санкт-Петербургский пр. Решением от В кассационной жалобе ЗАО "Милитцер и Мюнх", ссылаясь на нарушение судами норм материального права, несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела, просит отменить обжалуемые судебные акты и принять по делу новое решение - об удовлетворении иска или направить дело на новое рассмотрение. Податель жалобы считает, что суд первой инстанции неправильно квалифицировал правоотношения сторон, а суд апелляционной инстанции не применил последствия расторжения договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ в виде возврата уплаченных денежных средств в связи с отсутствием документального подтверждения исполнителем понесенных затрат.

Об утверждении Положения о порядке списания. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от Принять Положение о порядке списания муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Фрязино Московской области прилагается. Решение Совета депутатов города Фрязино Московской области от

В соответствии с п. Опытно-конструкторские работы — это работы по моделированию и созданию опытного образца нового изделия, отвечающего требованиям заказчика, работы по осуществлению испытаний такого образца и подготовке конструкторской документации на такой образец.

ФЗ, в случае осуществления закупки у единственного поставщика подрядчика, исполнителя для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика подрядчика, исполнителя , а также цену контракта и иные существенные условия контракта. Официальных разъяснений по вопросу обоснования невозможности или нецелесообразности иных способов определения поставщика не обнаружено. Представляется, что обосновать невозможность проведения конкурентных процедур будет крайне затруднительно, поэтому заказчику необходимо обосновать нецелесообразность закупки конкурентными способами. Войти Получите бесплатный период на 3 дня. Зарегистрироваться или войти по сертификату. Купить или активировать кодом Бесплатный период истек, оплатите обслуживание. Тарифы и оплата или активация кодом Оплаченный период истек. Тарифы и оплата или активация кодом Для активации всех возможностей подтвердите почту. Подтвердить почту Оплаченный период истек. Для активации возможностей перейдите по ссылке из письма о регистрации. Участники и результаты

Российский научный фонд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить Согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. seistiter71

    Да это пустые слова,вы ничего не сделайте,нужна ре ВОЛюция

© 2018-2021 obreteniesili.ru